Версия для слабовидящих
Сегодня:

Что делать, если контракт продлен и при этом срок независимой гарантии вышел


Информация для заказчиков.


05.12.2022

Что делать, если контракт продлен и при этом срок независимой гарантии вышел

Заключили контракт по Закону № 44-ФЗ на капремонт, контракт продлен, а действие независимой гарантии закончилось. Подрядчик не предоставляет новую гарантию. Какие действия мы должны предпринять?

Заказчик может направить подрядчику претензию о предоставлении нового обеспечения исполнения контракта и начислить штраф за неисполнение обязательства по предоставлению обеспечения. Вы вправе это сделать, если в контракте было указано условие о предоставлении нового обеспечения в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие.

Позиция сформирована исходя из существующей судебной практики — постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2021 № 08АП-13530/2021 по делу № А46-10617/2021, Арбитражного суда Центрального округа от 10.11.2021 № Ф10-4525/2021 по делу № А48-621/2020.

Вместе с тем заказчик может в любом случае направить претензию о предоставлении нового обеспечения и указать в ней, что примет решение об одностороннем расторжении контракта в случае непредоставления нового обеспечения в срок, который указан в претензии. Предусмотренные частью 1 статьи 95, частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств, которые не обеспечены ранее предоставленным обеспечением, если требование об обеспечении контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ. Такое правило указано в части 1.3 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

В дальнейшем в подобных случаях рекомендуем подписывать дополнительное соглашение только после предоставления нового обеспечения исполнения контракта согласно правилу части 1.3 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Выводы основаны исходя из анализа части 1.3 статьи 95, части 3 статьи 96, части 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, письма Минфина от 05.02.2020 № 24-03-07/7566.

Возврат к списку



Важная информация


Профессиональный кадровый резерв

Вниманию заказчиков

Все документы

Полезная информация

Региональная информационная система в сфере закупок Ставропольского края

/elektronnyy-magazin-zakupok-malogo-obema

Электронный магазин закупок малого объема

Противодействие коррупции
Телефон горячей линии
(8652) 94-08-79